• Объявления
Форум Митино Дальнее

Взыскание неустойки и оформление права собственности

Заключение договора на долевое участие в строительстве дома. Правила оформления, подводные камни

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 05 июл 2017, 10:30

Два решения по делам дольщиков из ЖК «Переделкино ближнее» (застройщик ООО «Олета»).

По первому делу взыскивалась неустойка за второй срок просрочки (по дату подписания АПП), который составил 36 дней, заявленная сумма – 92 848,32руб.
Судья Видновского городского суда Московской области Смирнов М. В. взыскал:
- 45 000руб. неустойки;
- 5 000руб. компенсации морального вреда;
- 10 000руб. – штрафа;
- 10 000руб. – расходов на услуги бюро,
а всего: 70 000руб.

По второму делу неустойка взыскивалась за период 56 дней, взыскиваемая сумма - 137 602,90руб. Так как дольщики (семейная пара) долго не приступали к приёме, застройщик пытался обвинить их в уклонении и требовал отказать в иске. Мы смогли убедить судью в том, что супруги были готовы принять квартиру в разумные сроки, а застройщик им в этом препятствовал, поэтому судья Солнцевского районного суда г. Москвы Шилкин Г. А. взыскал:

- 80 000руб. неустойки;
- 20 000руб. компенсации морального вреда;
- 50 000руб. – штрафа (в полном объёме);
- 20 000руб. – расходов на услуги бюро;
- 1 900руб. расходов на нотариальное удостоверение доверенности,
а всего: 171 900руб.


Два решения по делам дольщиков из ЖК «Южная долина» застройщик ООО «Вента-гранд».

По первому делу на дату подачи иска просрочка составила 297 дней, неустойка за этот период – 1 283 342,92руб. Помимо неустойки мы требовали соразмерно уменьшить цену ДДУ на 677 514,50руб., так как квартира по результатам обмеров БТИ стала меньше, а застройщик не торопился вернуть разницу.
Иск был подан в Видновский городской суд МО. Ответчик прислал объёмный отзыв, в котором указал множество причин, по которым суд должен был применить ст. 333 ГК РФ и снизить все наши требования.
Судья Зырянова А. А. взыскала:
- 800 000руб. неустойки;
- 20 000руб. компенсации морального вреда;
- 300 000руб. – штрафа;
- 677 514,50руб. – соразмерного уменьшения цены;
- 40 000руб. – расходов на услуги бюро (в полном объёме);
- 1 700руб. расходов на нотариальное удостоверение доверенности,
- 5 104руб. – расходов на уплату госпошлины,
а всего: 1 844 318,78руб.

По второму делу просрочка составила 281 день, а сумма неустойки за этот период – 1 539 604,15руб. Иск был подан в Головинский районный суд г. Москвы. Дело рассматривала судья Клейн Ия Михайловна.
В это заседание ответчик тоже не только не пришёл, но и отзыв не направил, а значит и о применении ст. 333 ГК РФ не просил. Наш юрист выступил, указал на отсутствие заявления о снижении неустойки, напомнил суду позицию Верховного суда РФ, что при таких обстоятельствах ст. 333 ГК РФ не подлежит применению, поэтому, когда судья удалялась в совещательную комнату, у нас с дольщиком, который присутствовал в заседании, была полная уверенность, что всё будет взыскано в полном объёме. Однако вышла она оттуда со своим решением, снизив заявленную сумму в 3 раза.
Итого было взыскано:
- 500 000руб. неустойки;
- 10 000руб. компенсации морального вреда;
- 255 000руб. – штрафа (в полном объёме);
- 20 000руб. – расходов на услуги бюро;
- 2 948,02руб. – расходов на уплату госпошлины,
а всего: 787 948,02руб.

Как говорится, комментарии излишни…

Безусловно, мы рвались это эпическое решение (давно такого в практике не было) обжаловать в Московском городском суде. Однако взысканные суммы клиента устроили, и через несколько дней раздумий он принял решение отказаться от апелляции, а вместо этого попросил направить усилия на скорейшее получения исполнительного листа и предъявление его в банк, чем мы и занимаемся в настоящее время.
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Irundra » 05 июл 2017, 13:21

Юр бюро Лексар писал(а):Михаил, добрый вечер!

К сожалению, пока срок передачи квартиры не наступил, в одностороннем порядке расторгнуть договор нельзя.
Вы можете, конечно, попробовать договориться с застройщиком и расторгнуть ДДУ по соглашению сторон, но вряд ли он согласится выплатить вам при этом проценты за пользование вашими деньгами с даты оплаты вами квартиры по дату возврата денежных средств.

В ответ на предложение застройщика подписать акт приёма - передачи направьте ему встречное предложение также изменить другие пункты ДДУ, уменьшив цену квартиры на сумму неустойки за период, на который предлагается отложить передачу квартиры с возвратом денежных средств в течение 5 дней с даты регистрации дополнительного соглашения. В противном случае вы будете вынуждены расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Таким образом, у вас будут первые доказательства попытки урегулировать конфликт мирным путём.



Добрый день, Юр бюро Лексар!

А как быть тем, кто не планирует расторгать ДДУ, но хотел бы взыскать с застройщика неустойку, а так же затраты на съем жилья?
Irundra
Частый гость
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 май 2016, 17:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.10
 
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Irundra » 05 июл 2017, 18:53

Irundra писал(а):
Юр бюро Лексар писал(а):Михаил, добрый вечер!

К сожалению, пока срок передачи квартиры не наступил, в одностороннем порядке расторгнуть договор нельзя.
Вы можете, конечно, попробовать договориться с застройщиком и расторгнуть ДДУ по соглашению сторон, но вряд ли он согласится выплатить вам при этом проценты за пользование вашими деньгами с даты оплаты вами квартиры по дату возврата денежных средств.

В ответ на предложение застройщика подписать акт приёма - передачи направьте ему встречное предложение также изменить другие пункты ДДУ, уменьшив цену квартиры на сумму неустойки за период, на который предлагается отложить передачу квартиры с возвратом денежных средств в течение 5 дней с даты регистрации дополнительного соглашения. В противном случае вы будете вынуждены расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Таким образом, у вас будут первые доказательства попытки урегулировать конфликт мирным путём.



Добрый день, Юр бюро Лексар!

А как быть тем, кто не планирует расторгать ДДУ, но хотел бы взыскать с застройщика неустойку, а так же затраты на съем жилья?



Иными словами, если ДОПы все таки с нашей стороны будут подписаны, можем ли мы после получения ключей направлять претензии к застройщику? И надеяться на получение неустойки и тд.
Irundra
Частый гость
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 май 2016, 17:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.10
 
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 05 июл 2017, 21:13

Irundra, если вы подписываете дополнительное соглашение о переносе сроков (которое никто не может вас заставить подписать, несмотря на любые угрозы), то вы не сможете взыскать неустойку за период, на который продлён срок передачи вам ДДУ.

Если вы планируете взыскивать с застройщика неустойку, то подписывать дополнительное соглашение о переносе сроков нельзя!


Пример:

По ДДУ срок передачи 30 сентября 2017г.

1. Застройщик предлагает вам подписать дополнительное соглашение, в котором указан новый срок передачи квартиры - "не позднее 31 декабря 2017г.". Акт приёма - передачи подписан 20 декабря 2017 г.
При таких обстоятельствах взыскать неустойку вы не сможете.


2. Застройщик предлагает вам подписать дополнительное соглашение, в котором указан новый срок передачи квартиры - "не позднее 31 декабря 2017г.". Акт приёма - передачи подписан 20 января 2018 г.
При таких обстоятельствах вы сможете взыскать неустойку только за период с 1 по 20 января 2018 года.
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Irundra » 05 июл 2017, 21:52

Юр бюро Лексар писал(а):Irundra, если вы подписываете дополнительное соглашение о переносе сроков (которое никто не может вас заставить подписать, несмотря на любые угрозы), то вы не сможете взыскать неустойку за период, на который продлён срок передачи вам ДДУ.

Если вы планируете взыскивать с застройщика неустойку, то подписывать дополнительное соглашение о переносе сроков нельзя!


Пример:

По ДДУ срок передачи 30 сентября 2017г.

1. Застройщик предлагает вам подписать дополнительное соглашение, в котором указан новый срок передачи квартиры - "не позднее 31 декабря 2017г.". Акт приёма - передачи подписан 20 декабря 2017 г.
При таких обстоятельствах взыскать неустойку вы не сможете.


2. Застройщик предлагает вам подписать дополнительное соглашение, в котором указан новый срок передачи квартиры - "не позднее 31 декабря 2017г.". Акт приёма - передачи подписан 20 января 2018 г.
При таких обстоятельствах вы сможете взыскать неустойку только за период с 1 по 20 января 2018 года.


Как с Вами связаться? :geek: За исключением телефона! Дайте пжл ссылку на Ваш офиц.сайт. Заранее спасибо.
Irundra
Частый гость
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 май 2016, 17:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.10
 
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Палыч » 05 июл 2017, 23:09

Сколько денег можно отсудить за просрочку 4 месяца? Стоимость квартиры 2 000 000руб.
Аватара пользователя
Палыч
Мэр
 
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 15:32
Откуда: Москва Северное Тушино
Секция: 12
Этаж: 2
Квартира: 10
 
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 16 раз.
Заслуженная репутация: 3

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 06 июл 2017, 09:23

Irunda, настройки форума, к сожалению, не позволяют вставлять ссылки, хотя нам очень хотелось бы...

У нас два сайта:

http://www.neustoyka-ddu.ru/ - посвящён вопросам взыскания неустойки

http://www.лексар.рф/ - посвящён вопросам признания права собственности на объекты недвижимого имущества (в первую очередь в новостройках).

Также мы оказываем полную юридическую поддержку группе в Вконтакте Московский дольщик: https://vk.com/dolevkamsk


Палыч, при текущей ключевой ставке 9% сумма неустойки за 4 месяца (120 дней) составляет 144 000руб.:
2 000 000 * 0,09 / 150 * 120

В суде общей юрисдикции можно взыскать около 100 000руб. в совокупности (это средний результат). Всё, что выше - это хороший результат.
В Арбитраже можно взыскать до 216 000руб., но для этого необходимо изучить именно Ваш ДДУ на предмет такой возможности.
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 07 июл 2017, 10:47

Нам шах, а вам – мат!

В начале 2013 года Ирина купила квартиру в ЖК «Бутово-парк», который возводил застройщик ЗАО «СТ-Инжиниринг» с расчётом получить ключики до конца июня 2015 года. Но так как этого не произошло, то в новом уже 2016 году покупательница обратилась в наше бюро за помощью во взыскании неустойки.

Мы, как обычно, провели досудебную подготовку, направив застройщику требование об уплате пеней, подали иск и взыскали около 200 000руб. Заканчивался май, а просрочка продолжалась.

Пока шли апелляции, застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию, однако уведомления о готовности передать квартиру Ирина так и не получила.

Уже глубокой осенью, когда соседи чуть ли не приступили к ремонту, дольщица записалась на осмотр квартиры, но выявленные недостатки не позволили её принять. Замечания были отражены в соответствующем акте. Представитель застройщика не возражал против очевидного, поэтому дольщица ждала сообщения о том, что всё устранено, и можно принимать квартиру.

Чтобы не терять время, Ирина вновь попросила нас подключиться к процессу взыскания неустойки теперь уже за второй срок. Поэтому мы на основании акта осмотра подготовили новую претензию, требование об уплате пеней, а также о соразмерном уменьшении цены договора на стоимость устранения выявленных недостатков, и уже в декабре 2016 года подали иск в Балашихинский городской суд Московской области, сделав расчёт неустойки на дату подачи иска. Так как за период просрочки ключевая ставка снижалась, то в интересах клиента мы посчитали неустойку периодами.

Заседание было назначено на февраль 2017 года, однако за несколько дней до него Ирина получила по почте односторонний акт, датированный…. октябрём 2016 года…

Так как по нашим данным оснований для составления этого акта не имелось, в заседании мы уточнили исковые требования, включив в них требование о признании этого акта недействительным. Однако в суде нас ждал сюрприз: оказывается, застройщик направлял Ирине уведомление о готовности принять объект, однако она за ним в почтовое отделение не пришла, поэтому по истечении срока хранения письмо вернулось обратно. Конверт с отметками почты были представлены и нам, и суду. Мы проверили адрес, отследили номер почтового отправления на сайте Почты России – всё было действительно так.

Этот момент, не просто неприятный, а мог привести к отказу в иске по причине того, что дольщица фактически уклонялась от приёмки квартиры. Но факт выявленных недостатков, которые были выявлены при осмотре и об устранении которых застройщик так и не сообщил, помог нам убедить суд продолжить рассмотрение дела и назначить экспертизу по качеству квартиры.

Результаты экспертизы нам стали известны сразу после её проведения. Она подтвердила наличие недостатков, и определила сметную стоимость на их устранение в размере 88 657,19 руб. Безусловно, в очередном заседании мы добавили в исковые требования ещё одно – соразмерно уменьшить цену квартиры на эту сумму.

Окончательное заседание состоялось в марте 2017 года.
Судья Кобзарева О. А. признала односторонний акт действительным (с учётом выяснившихся обстоятельств - совершенно справедливо), но тем не менее взыскала неустойку по его дату, сделав расчёт по единой ставке, действовавшей на день составления акта.

Застройщик пытался привести доводы о необходимости применения ст. 333 ГК РФ и уменьшить эту сумму на основании неких корректировок в Градостроительном плане, связанных с изменением узла учёта тепловой энергии. Однако наш юрист, хорошо знакомый с ситуацией в этом ЖК, указал на то, что эти документы были изменены за год до срока передачи квартиры, поэтому у застройщика было достаточно времени для завершения строительства с учётом новых требований. Судья согласилась с нашими возражениями и не стала снижать сумму неустойки.

Так как экспертиза подтвердила выявленные недостатки и указала стоимость для их устранения, у суда не было оснований для снижения и этой суммы. Однако штраф за отказ застройщика соразмерно уменьшить цену квартиры всё же был снижен.

Всего по результатам заседания было взыскано:

217 998,53руб. – неустойки (в полном объёме),
88 657,19руб. – стоимость устранения выявленных недостатков (в полном объёме),
63 833,70руб. – штраф за неудовлетворение требований истца о соразмерном уменьшении цены в связи с выявленными недостатками в добровольном порядке,
1 000руб. – компенсации морального вреда,
185 244,74руб. – штрафа (в полном объёме),
15 000руб. – расходов на услуги нашего бюро,
1 900руб. – расходов на нотариальное удостоверение доверенности (в полном объёме),
а всего: 573 634,16руб.

Помимо этого, с застройщика в пользу экспертной организации были взысканы 80 500руб. за проведение экспертизы.

Ответчик не успел подать апелляционную жалобу, и решение вступило в силу.
В настоящее время мы уже получили исполнительный лист и предъявили его в банк.

Уважаемые участники долевого строительства!

Ближе к получению застройщиком разрешения о вводе объекта в эксплуатацию и после этой информации регулярно (не реже 1 раза в месяц) навещайте своё почтовое отделение, чтобы не пропустить уведомление от застройщика о готовности передать Вам квартиру. Если у вас изменился адрес, известите его, направив соответствующее ценное письмо.

С этого года, если суд установит, что вы уклоняетесь от приёмки квартиры, застройщик будет освобождён от уплаты неустойки.

Взыскание неустойки и оформление права собственности
water_Решение_Барыш_1.jpg (116.16 КБ) Просмотров: 1730
Взыскание неустойки и оформление права собственности
water_Решение_Барыш_2.jpg (125.47 КБ) Просмотров: 1730
Взыскание неустойки и оформление права собственности
water_Решение_Барыш_3.jpg (131.96 КБ) Просмотров: 1730
Взыскание неустойки и оформление права собственности
water_Решение_Барыш_4.jpg (125.71 КБ) Просмотров: 1730
Взыскание неустойки и оформление права собственности
water_Решение_Барыш_5.jpg (121.5 КБ) Просмотров: 1730
Взыскание неустойки и оформление права собственности
water_Решение_Барыш_6.jpg (80.1 КБ) Просмотров: 1730
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 10 июл 2017, 22:52

Счастье есть?

В 2014 году житель города Домодедово был обрадован тому, что недалеко от его дома возводится новый микрорайон эконом – класса с доступными ценами на жильё: однокомнатную квартиру можно было взять менее чем за полтора миллиона рублей. А Петербургский девелопер «Лидер групп», который его возводит, предлагал очень приятные условия покупки – с рассрочкой оплаты на 10 месяцев. Единственное, что в добровольно-принудительном порядке пришлось оплатить услуги по юридическому сопровождению государственной регистрации договора долевого участия в размере 25 000руб. Да, это были хоть и неприятные, но мелочи, которые никак не могли омрачить перспективу переезда в жилой комплекс, именуемый «Городом Счастья».

Дольщик исправно вносил платежи согласно графику, окончательно расплатившись за квартиру в сентябре 2015 года. Через год он должен был стать счастливым новосёлом.

Однако жилой комплекс так и не оправдал своё название. Застройщик ООО «Лидер групп Домодедово» так и не смог сдать жилой комплекс в согласованные в договоре участия в долевом строительстве сроки – не позднее 15 октября 2016 года.

Сроки сдачи дома были перенесены на первый квартал 2017 года, однако к марту стало понятно, что и они будут нарушены. После подтверждения этой информации радость от покупки квартиры окончательно исчезла, и перед дольщиком встала дилемма – взыскивать неустойку или расторгать ДДУ и возвращать вложенные средства. После долгих раздумий он решился на второй вариант и обратился в наше бюро за помощью.

Мы изучили документы, подготовили и направили застройщику уведомление о расторжении ДДУ.

Так как ответа на него так и не последовало, то в апреле 2017 года мы сдали иск в Домодедовский городской суд Московской области. На дату подачи иска сумма процентов за пользование денежными средствами дольщика составила 743 962,90руб.

Также в мы включили требование о возмещении убытков, которые дольщик понёс в связи с заключением того самого договора на оказание услуг по регистрации ДДУ.

О дате заседания мы известили ответчика телеграммой, однако в суд представитель не явился, но направил многостраничный отзыв с требованием отказать в иске, а если и удовлетворить, то применить ст. 333 ГК РФ и снизить все заявленные суммы примерно в 10 раз.

После выступления нашего юриста судья Трушкин Ю. А. удалился в совещательную комнату, а вернувшись, огласил решение взыскать следующие суммы:

- 1 494 350руб. – цены ДДУ (в полном объёме);
- 743 962,90руб. – % за пользование денежными средствами (в полном объёме)
- 5 000руб. компенсации морального вреда;
- 560 000руб. – штрафа;
- 20 000руб. – убытков в виде оплаты услуг по регистрации ДДУ;
- 20 000руб. – расходов на услуги бюро;
- 1 820руб. – расходов на нотариальное удостоверение доверенности (в полном объёме);
- 6 941,56руб. – госпошлины (в полном объёме),
а всего: 2 852 074,46руб.

Таким образом, дольщик взыскал почти двойную стоимость квартиры…

Надеемся, что это ему поможет, наконец, обрести свой счастливый дом.
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 11 июл 2017, 08:41

Уважаемые жители!

Мы долго к этому шли, но, наконец, решились!

Больше не нужно перелопачивать тонны информации в интернете! Уже завтра Вы получите пошаговый план на основе реального опыта взыскания более чем 450 млн. руб. с 70 застройщиков Московского региона, который позволит Вам разобраться в вопросе всего за час.

Рады сообщить Вам, что завтра, 12 июля 2017 г. в 20 часов 00 минут по Москве, состоится бесплатный вебинар на тему «Как взыскать 100% неустойки с застройщика и не остаться с носом».

Организаторы вебинара – проект Московский дольщик и Юридическое бюро «Лексар».

Не упустите свой шанс узнать секреты успеха из первых рук!

Повестка дня вебинара:
• Пошаговый разбор процедуры взыскания от претензии до денег на Вашему счету
• Какие риски у Вас возникают и как их снизить
• Как узнать, есть ли у застройщика деньги
• Реальные кейсы наших клиентов
• Интерактивное общение с руководителем проекта «Московский дольщик» и возможность задать свой вопрос

Спикер вебинара: Марина Макушева, руководитель проекта «Московский дольщик» и Юридического бюро «Лексар», практикующий юрист с опытом защиты прав дольщиков с 2008 года.

В результате вебинара:
• Вы сможете разобрать свою ситуацию с застройщиком с практикующим юристом-экспертом;
• Вы получите пошаговый план взыскания компенсации с недобросовестного застройщика;
• Вы узнаете, что нужно сделать, чтобы получить 100% неустойки!

Дата проведения вебинара: 12 июля 2017 г. (среда), начало в 20 часов 00 минут по Москве

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://dolevka-msk.ru/webinar/

Зарегистрируйтесь на вебинар сейчас (это займет всего минуту) и получите информацию, которая позволит Вам получить 100% неустойки, из первых рук!
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Irundra » 11 июл 2017, 11:46

Юр бюро Лексар писал(а):Уважаемые жители!

Мы долго к этому шли, но, наконец, решились!

Больше не нужно перелопачивать тонны информации в интернете! Уже завтра Вы получите пошаговый план на основе реального опыта взыскания более чем 450 млн. руб. с 70 застройщиков Московского региона, который позволит Вам разобраться в вопросе всего за час.

Рады сообщить Вам, что завтра, 12 июля 2017 г. в 20 часов 00 минут по Москве, состоится бесплатный вебинар на тему «Как взыскать 100% неустойки с застройщика и не остаться с носом».

Организаторы вебинара – проект Московский дольщик и Юридическое бюро «Лексар».

Не упустите свой шанс узнать секреты успеха из первых рук!

Повестка дня вебинара:
• Пошаговый разбор процедуры взыскания от претензии до денег на Вашему счету
• Какие риски у Вас возникают и как их снизить
• Как узнать, есть ли у застройщика деньги
• Реальные кейсы наших клиентов
• Интерактивное общение с руководителем проекта «Московский дольщик» и возможность задать свой вопрос

Спикер вебинара: Марина Макушева, руководитель проекта «Московский дольщик» и Юридического бюро «Лексар», практикующий юрист с опытом защиты прав дольщиков с 2008 года.

В результате вебинара:
• Вы сможете разобрать свою ситуацию с застройщиком с практикующим юристом-экспертом;
• Вы получите пошаговый план взыскания компенсации с недобросовестного застройщика;
• Вы узнаете, что нужно сделать, чтобы получить 100% неустойки!

Дата проведения вебинара: 12 июля 2017 г. (среда), начало в 20 часов 00 минут по Москве

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://dolevka-msk.ru/webinar/

Зарегистрируйтесь на вебинар сейчас (это займет всего минуту) и получите информацию, которая позволит Вам получить 100% неустойки, из первых рук!



Добрый день. А в ходе вебинара возможно будет задавать интересующие вопросы? Или только постфактум, в личной беседе с Вашими юристами?
Irundra
Частый гость
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 май 2016, 17:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.10
 
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 11 июл 2017, 22:45

Irundra, добрый вечер!
Да, во время вебинара можно будет задавать вопросы в чате.
Будем стараться ответить на все.
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Irundra » 12 июл 2017, 11:57

Юр бюро Лексар писал(а):Irundra, добрый вечер!
Да, во время вебинара можно будет задавать вопросы в чате.
Будем стараться ответить на все.



Доброго дня! Вчера зарегистрировались на вебинар, а информация по доступу к сожалению еще не поступила?
Подскажите, в какой период времени поступит письмо с дальнейшей инструкцией.
Заранее спасибо.
Irundra
Частый гость
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 май 2016, 17:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.10
 
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Юр бюро Лексар » 12 июл 2017, 14:23

Irundra, здравствуйте!
В самое ближайшее время все поступит (если уже не поступило). Мы Вас ждем на вебинаре!
С уважением,
Юридическое бюро Лексар
+7 499 955 49 28
info@leksar.ru
Юр бюро Лексар
Постоялец
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:22
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 7

Re: Взыскание неустойки и оформление права собственности

Сообщение Irundra » 12 июл 2017, 21:19

Irundra писал(а):
Юр бюро Лексар писал(а):Irundra, добрый вечер!
Да, во время вебинара можно будет задавать вопросы в чате.
Будем стараться ответить на все.



Доброго дня! Вчера зарегистрировались на вебинар, а информация по доступу к сожалению еще не поступила?
Подскажите, в какой период времени поступит письмо с дальнейшей инструкцией.
Заранее спасибо.



Ребята из Лексара, что же Вы не сообщили, что на Вашем канале обязательна регистрация?))) В итоге вместо вебинара, прослушали с мужем только аудио, без возможности внесения своих вопросов в чат(((....
Irundra
Частый гость
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 май 2016, 17:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.10
 
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 0

Пред.След.

Вернуться в (ДДУ) Договор долевого участия на квартиру в ЖК Митино Дальнее

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3